您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
基于《标准施的工招标文件》的承包人工期索赔研究_——因发包人违约引起的工期延误索赔.doc 77页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
你可能关注的文档：
··········
··········
基于《标准施工招标文件》地承包人工期索赔研究
——因发包人违约引起地工期延误索赔
改革开放以来,随着我国经济和人民生活地飞速发展,我国地建筑行业也在逐步地与国际进行接轨,建设工程承包人在工程由投标阶段到施工阶段中将遇到空前地竞争压力,所遇到地各方面索赔风险也大大增加因此,其中我国建设工程当中一些固有地错误地想法与做法在这种大环境下则需要一点点摒弃与去除,从而完全实现自身实力地提高,并与国际接轨,更具竞争力对于承包人地工期索赔来说,无论是理论上还是过程分析、计算方法上,还缺少共识,不能被承包人熟练地运用在工程中,使得承包人损失一些不该损失地费用,更有甚者,将会影响承包人地市场信誉,造成无法弥补地损失
本文从承包人角度出发,以《标准施工招标文件》合同为基础,对承包人地工期索赔问题进行研究,强调在进行工期索赔地过程中,程序要完整,证据要收集地及时并具有一定地法律效力等针对工期延误问题进行分析,尤其是发包人地违约导致地延误,承包人只能在非自己原因造成地延误责任上进行工期索赔工期索赔产生后,计算方法上采用网络分析法与动态分析法,对工程实例进行解剖,使得工期索赔顺利地完成在本文中,由于时间关系,对于伴随着工期索赔而产生地费用索赔没有进行研究,还有在计算工期索赔地方法上,有待进一步地改进,寻求更适合中国国情地计算方法
关键词：承包人索赔
发包人违约
工期延误问题
网络分析法
动态分析法
The Contractor Time Claim Research?Based on《tandard?Construction?Tender Documents》onstruction Period?Delays in?Claims?Arising from the Breach?Due to?the Employer
Since the reform and opening up, along with our country economy and people's life of rapid development, China construction industry also gradually with the international realizes, construction engineering contractor in engineering construction stage by stage to bid will meet the unprecedented pressure of competition, met the claim risk increase greatly. Therefore, including some of the Chinese construction of the inherent wrong ideas and practices in this environment requires a little bit of abandoned and remove, so as to fully realize own strength rise, and with the international community, more competitive. The time limit for the contractor for claims, whether concept or process analysis, calculation method, lack of consensus, can't be proficient in the contractor in engineering, make the contractor the cost of losing some shouldn't loss, what is more, will affect the contractor market reputation, cause irreparable damage.
This paper, from the Angle of the contractor,《standard construction tender documents》contract as the foundation, the time limit for the contractor claim, emphasize on the claim in the process of construction, the program must be complete, evidence to collect timely and
正在加载中，请稍后...“基于《标准施工招标文件》的承包人工期索赔研究
――因发包人违约引起的工期延误索赔”的开题报告_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用，需开启后体验完整功能，
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
“基于《标准施工招标文件》的承包人工期索赔研究
――因发包人违约引起的工期延误索赔”的开题报告
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩5页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
发包人违约应如何处理？承包人如何进行索赔？
全部答案（共1个回答）
若发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则承包人可书 面通知发包人解除合同。若属于其他违约情形，则承包人可通知发包人采取有效措施纠正违 约行为；发包人收到承包人通知后的28日（合同另有约定除外，下同）内仍不履行合同义 务的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期 延误，并支付承包人合理利润；暂停施工28日后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可 向发包人发出解除合同通知。
承包人应在知道或应知道索赔事件发生后28日（合同另有约定除外，下同）内，向监 理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由；承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向 监理人正式递交索赔通知书，说明索赔理由及要追加的付款金额和（或）延长的工期，并 附必要的记录和证明材料；若索赔事件具有连续影响，承包人应按合理时间间隔继续递交延 续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延 长天数；在索赔事件影响结束后的28日内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明 最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。监理人收到承包 人的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容并查验承包人的记录和证明材料；监:里人 应在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42日（合同另有约定除外） 内，将索赔处理结果答复承包人；承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处:浬结 果答复后28日（合同另有约定除外）内完成赔付。若承包人不接受索赔处理结果，可友好 协商解决或提请争议评审组进行评审，也可申请仲裁或诉讼。
承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人可书面 通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。属于其他违约情形时，监理人可向承包人发 出整...
(1)发包人应暂停向承包人支付任何价款。
(2)发包人应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料乡铀工程设...
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款...
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释》第九条规定:“发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合 理期限内仍未履行相应...
请给我一个好评哦 谢谢啦 】万达鱼酷挺不错的 ... 郑州市中原区中原中路35号
答: 求助！房产证丢失怎么补办？
答: 社会保障卡简称社保卡，社保卡可以包含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、公积金的多功能卡。
如果你有参保缴纳医疗保险，社保卡除了可以查询各险种的缴...
答: （麻烦设为好评，O(∩_∩)O谢谢）
B.20世纪上半叶，人类经历了两次世界大战，大量的青壮年人口死于战争；而20世纪下半叶，世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多，即总体人数下降了，但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的，所以B项不能削弱上述论证
餐饮业厨房产生的油烟，顾名思义，废气中主要污染物为油烟，一般采用静电除油。
液化气属较清洁能源，废气污染程度不高，主要含二氧化碳一氧化碳吧。
柴油属石油类，废气含二氧化硫和氮氧化物，二氧化硫碱液喷淋即可去除，氮氧化物主要以一氧化氮为主，要催化氧化成二氧化氮才能被碱吸收，造价成本非常高，一般的柴油发电机尾气难以治理，除非大型发电厂。
煤炭废气含二氧化硫多，一般常用的脱硫工艺即可。
关于三国武将的排名在玩家中颇有争论，其实真正熟读三国的人应该知道关于三国武将的排名早有定论，头十位依次为：
头吕（吕布）二赵（赵云）三典韦，四关（关羽）五许（许楮）六张飞，七马（马超）八颜（颜良）九文丑，老将黄忠排末位。
关于这个排名大家最具疑问的恐怕是关羽了，这里我给大家细细道来。赵云就不用多说了，魏军中七进七出不说武功，体力也是超强了。而枪法有六和之说，赵云占了个气，也就是枪法的鼻祖了，其武学造诣可见一斑。至于典韦，单凭他和许楮两人就能战住吕布，武功应该比三英中的关羽要强吧。
其实单论武功除吕布外大家都差不多。论战功关羽斩颜良是因为颜良抢军马已经得手正在后撤，并不想与人交手，没想到赤兔马快，被从后背赶上斩之；文丑就更冤了，他是受了委托来招降关羽的，并没想着交手，结果话没说完关羽的刀就到了。只是由于过去封建统治者的需要后来将关羽神话化了，就连日本人也很崇拜他，只不过在日本的关公形象是扎着日式头巾的。
张飞、许楮、马超的排名比较有意思，按理说他们斗得势均力敌都没分出上下，而古人的解释是按照他们谁先脱的衣服谁就厉害！有点搞笑呦。十名以后的排名笔者忘记了，好象第11个是张辽。最后需要说明的是我们现在通常看到的《三国演义》已是多次修改过的版本，笔者看过一套更早的版本，有些细节不太一样。
要有经营场所，办理工商登记（办理卫生许可），如果觉得有必要还要到税务局买定额发票，不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴，要买设备，要联系供应商备一些原料，就好啦，没啥难的，不过要赚钱的话就得选好开店地段。
办理手续的程序（申领个体执照）：
1、前往工商所申请办理
2、根据工商所通知（申请办理当场就会给你个小纸条）前往办理名称预核
3、拿到名称预核通知书，办理卫生许可证（前往所在地卫生监督所办理）
4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的，建议不要吃香辣和煎炸的食物，多喝水，多吃点水果，不能吃牛肉和海鱼。可以服用（穿心莲片，维生素b2和b6）。也可以服用一些中药，如清热解毒的。
确实没有偿还能力的，应当与贷款机构进行协商，宽展还款期间或者分期归还； 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行； 法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款；贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。
第一步：教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同，但于力认为，如果没有什么异常的症状，应该以教育引导为首要方式，并注意经常帮孩子洗手，以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步：转移注意力
比起严厉指责、打骂，转移注意力是一种明智的做法。比如，多让孩子进行动手游戏，让他双手都不得闲，或者用其他的玩具吸引他，还可以多带孩子出去游玩，让他在五彩缤纷的世界里获得知识，增长见识，逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿，还可以做个小布手套，或者用纱布缠住手指，直接防止他吃手。但是，不主张给孩子手指上“涂味”，比如黄连水、辣椒水等，以免影响孩子的胃口，黄连有清热解毒的功效，吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统，被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式！
1、搜索引擎营销：分两种SEO和PPC，即搜索引擎优化，是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好，以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师，十二年生产与制造经验，技术力量雄厚，配有先进的测试仪器，建有系列低温测试设备，备有充足的零部件，包括大量品牌的压缩机，冷凝器，蒸发器，水泵，膨胀阀等备品库，能为客户提供迅捷，优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主，龙德教育就挺好的，你可以去试试，我们家孩子一直在龙德教育补习的，我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。　　不论跳什么舞，如果要跳得美，身体的柔软度必须要好，否则无法充分发挥出理应的线条美感，爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意，不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲，否则更容易弄巧反拙，骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全，不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步，肌肉有向上的感觉即可，动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均，时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区以下试题来自：
多项选择题索赔按索赔事件的影响分为(
)。A．工期拖延索赔：由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等B．不可预见的外部障碍或条件索赔：承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见的外界障碍或条件C．工程变更索赔：由于发包人或工程师指令修改设计、增减工程量、增删部分工程等而造成的工期延长和费用损失D．工程终止索赔以及其他索赔：由于某种原因发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失E．费用索赔
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A．外国人投资的基础设施的项目B．私人投资的高级别墅C．大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公共安全的项目D．全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2A．保证合同的实施B．促使工程造价合理C．落实和调整合同双方经济责任关系D．维护合同当事人正当权益E．落实建筑工程质量3A．能够早日结账收款的项目B．预计今后工程量会增加的项目C．预计今后工程量可能减少的项目D．工程分包的暂定项目E．工程内容不明确的项目4A．工程师审核B．事态调查与损害事件分析C．索赔根据与损失调查D．收集证据与起草索赔报告E．工程师与承包人协商补偿5A．勘察、设计或施工总承包合同B．单位工程施工承包合同C．BOT合同D．单价与包干混合式合同E．总价合同
热门相关试卷
最新相关试卷施工合同纠纷中发包人的违约责任
当前位置 ：&
施工合同纠纷中发包人的违约责任
关键词: 发包人,违约责任,合同纠纷,施工&&&
施工合同一般是建立在发包人与承包人之间,此时无论是哪一方违背合同商定,都是需要对另一方承担违约责任的。&&&那么施工合同纠纷中发包人的违约责任是怎样的呢?我们一起在下文中入行了解。&&&假如合同商定由发包人提供原材料,设备,场地,技术资料,而发包人未按商定的时间和要求提供这些前提,假如发包人未按商定支付工程预支款或工程入度款,发包人应承担不履行,不适当履行或迟延履行违约责任,合用《合同法》第283条划定,发包人未按照商定的时间和要求提供原材料,设备,场地,资金,技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工,窝工等损失。&&&在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和用度索赔。&&&假如泛起发包人提供的技术资料存在错误,发包人变更设计文件,发包人变更工程量,发包人未按商定及时提供材料和设备,发包人未提供必要的工作前提致使施工人无法正常功课等情况,发包人应当承担不履行,不适当履行或迟延履行违约责任,施工人可以停建,缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。&&&为此《合同法》第284条划定,因发包人的原因致使工程半途停建,缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工,窝工,倒运,机械设备调迁,材料和构件积存等损失和实际用度。&&&在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。&&&隐蔽工程隐蔽后,假如发生质量题目,需要重新开挖,除往笼盖物,必然造成返工铺张。&&&因此施工人在隐蔽之前,首先应入行自检,然后通知发包人和监理工程师入行检查验收,发包人和监理工程师检查合格后,施工人才能入行隐蔽施工。&&&在隐蔽前检查隐蔽工程,既是发包人的权利,也是发包人的义务。&&&假如发包人接到通知后不及时检查,施工人就无法入行隐蔽施工,发包人应承担迟延履行违约责任。&&&《合同法》第278条划定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。&&&发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工,窝工等损失。&&&在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和用度索赔。&&&施工人按照合同划定完成工程建设后,取得发包人支付的竣工结算款,这是施工人享有的正当权益。&&&为此《合同法》第286条划定,发包人未按照商定支付价款的,承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。&&&发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价,拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。&&&建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。&&&这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。&&&通过这一法律设计,强化了对施工人正当权益的优先救济和保护,为解决久治不愈的业主拖欠工程款题目提供了必要的法律依据。&&&施工合同纠纷中,违约责任是违约方对守约方承担的,而通常情况下也就是支付一定数额的违约金,当然要是由于违约行为导致合同解除的话,还要赔偿因此给对方造成的损失。&&&小编为你收拾整顿本篇文章,但愿对你有所匡助。&&&沈阳律师。&&&
友情链接：