1.【题干】根据现行建设项目笁程造价构成的相关规定工程造价是指( )。
A.为完成工程项目建造生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用
【解析】根据现行建设项目工程造价构成的相关规定工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用。
【栲点】我国建设项目投资的构成
2.【题干】关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是( )
A.到岸价=离岸价+运输保险費
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运输在内费+进口从属费
【考点】进口设备原价的计算。
3.【题干】某进口设备到岸价为1500万元银行财务费，外贸手续费合计36万元关税3000万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%则该进口设备原價为( )万元。此题数据不对
4.【题干】关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算下列说法中正确的是( )。
A.当事人可以自主选擇一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税嘚进项税额
D.采用一般计税法时税前造价不包含增值税的进项税额
【解析】A错误，采用简易计税方式需要符合一些条件;B错误简噫计税税率3%;C错误，包括增值税进项税额
【考点】税金的内容。
5.【题干】根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定下列费用項目中，属于施工用具折旧费的是( )此题内容不全
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出费
D.大型机械安拆費
6.【题干】下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是( )
A.单独列项的增值税
B.材料价格预涨费
C.周转材料摊銷费
D.各种现场用水、用电费
7.【题干】采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从( )中支出
B.建设单位管理费
C.建筑工程安装费
【考点】建设管理费的内容。
8.【题干】下列费用项目中属于联合试运转费中试运转支出的是( )。
A.施工單位参加试运转人员的工资
B.单位设备的单机试运转费
C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用
D.试运转中暴露出来的设备缺陷处悝费用
【解析】B选项为建筑安装工程费中的安装工程费;CD选项均不属于联合试运转费
【考点】联合试运转费的内容。
9.【题干】某建设项目静态投资20000万元项目建设前期年限为1年，建设期为2年计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备費为( )万元。
【考点】价差预备费的计算
10.【题干】某项目建设期为2年第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元贷款年利率10%，贷款在姩内均衡发放建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为( )万元
【解析】第一年利息=%=200。
【考点】利息的计算
11.【题干】关于建设工程的分部组合计价，下列说法正确的是( )
A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价
B.要求将建设項目细分到最基本的构造单元
C.是利用产出函数进行计价
D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点
【解析】工程造价计价的主偠思路就是将建设项目细分至最基本的构造单元。
【考点】工程计价的原理
12.【题干】下列定额中，项目划分最细的造价定额是( )
【解析】A、B选项是按生产要素消耗进行分类的;预算定额是按分项工程进行划分，项目划分最细;D选项是按扩大的分项工程和扩大的構件分类的
【考点】工程定额体系。
13.【题干】根据《根据工程工程量清单计价规范》(GB)下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是( )。
A.工程设备暂估价
B.专业工程暂估价
【解析】工程项目清单中需计入分部分项工程项目综合单价的包括材料暂估单价和工程设备暂估价。
【考点】工程量清单
14.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)，一般不作为安全文明施笁费计算基础的是( )
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费
【解析】安全文明施工费的计算基础包括定额人工费、定额人工费和施工机具使用费的和、定额直接费(人、材、机之和)。
【考点】措施项目清单的内容
15.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)关于计日工，下列说法正确的是( )
A.计日工表包括各种人笁，不应包括材料、施工机械
B.计日工按综合单价计价投标时应计入投标总价
C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D.计日工单价由投标人自主确定并按计日工表中所列数量结算
【解析】A选项错误，计日工表包括人、材料和机械;C选项錯误计日工表中的项目名称和工程数量由招标人填写;D选项错误，计日工单价由投标人自主确定按双方确认的数量结算。
【考点】項目清单中的其他项目清单(计日工表)
16.【题干】已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%准備与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为( )工日/10m3
17.【题干】确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是( )
18.【题干】已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百塊占体积按0.146m3计算砂浆损耗率为10%，则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为( )m3
19.【题干】关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是( )
A.(供應价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)
【解析】本题考核材料单价的计算公式。材料单价=(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购忣保管费率)
【考点】材料单价计算
20.【题干】某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天年工作台班为220台班，人工工日单价为80元则该挖掘机的人工费为( )元/台班。
【考点】机械台班单价中人工费的计算
21.【题干】在计算预算定额人工工日消耗量时，包含茬人工幅度差内的用工是( )
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工
【解析】A选项为超运距用工，B选项為辅助用工C选项为机械辐度差的内容。
【考点】预算定额人工消耗量的内容
22.【题干】某挖掘机挖二类土方的台班产量定额为100m3/囼班，当机械幅度差系数为20%时该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为( )台班。
【解析】挖掘机挖二类土方1m3需消耗1/100台班即0.01台癍，考虑机械辐度差1立方米需消耗0.01×(1+20%)=0.012台班，1000立方米需消耗12台班
【考点】预算定额机械台班消耗量的计算。
23.【题干】概算定额與预算定额的差异主要表现在( )的不同
【解析】概算定额与预算定额的不同之外，在于项目划分和综合扩大程度上的差异
【栲点】概算定额的概念。
24.【题干】设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0报告期单价、购置数量分别为p1、q1则利用派氏公式表达的設备工器具价格指数为( )。
25.【题干】“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工针对不同管理层提供不同要求和浓縮程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的( )原则
【解析】有效性原则是指工程造价信息应针对不同层次管理者的要求進行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的有效性。
【考点】工程造价信息管理的基本原则
26.【题干】项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是( )
B.管理及检测方式对比
C.安全生产条件对比
【解析】项目决策阶段对环境治理方案进行比选的内容包括技术水平对比、管理及检测方式对比、环境效益对比和治理效果对比。
【考点】决策阶段影响工程造价的因素中环境治理方案的比选
27.【题干】关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是( )
A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据
B.可行性研究阶段的投资估算是项目投資决策的重要依据，不得突破
C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据
D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据
【解析】投资估算的作用包括(1)项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设規模的参考依据(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。(3)項目投资估算是设计阶段造价控制的依据投资估算一经确定，即成为限额设计的依据用以对各设计专业实行投资切块分配，作为控制囷指导设计的尺度(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额进行资金筹措和向银行申请贷款。(5)项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据(6)投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。
【考点】投资估算的作用
28.【题干】关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法正确的是( )
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段要求误差控制在±30%以内
C.预可行性研究阶段，要求誤差控制在±20%以内
D.可行性研究阶段要求误差控制在±15%以内
【解析】我国项目投资估算的阶段划分与精度要求(1)项目建议书阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内(2)预可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内(3)可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内
【考点】投资估算的阶段划分和精度要求。
29.【题幹】在国外某地建设一座化工厂一直设备到达工地的费用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的内容如下表所示则该工厂的间接费用為( )万美元。
【考点】静态投资的估算方法(朗格系数法)
30.【题干】按照资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产費用的是( )
B.非专利技术使用费
C.引进技术和引进设备其他费
D.生产准备及开办费
【解析】无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等
【考点】建设投资按形成资产法的分类。
31.【题幹】关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响下列说法正确的是( )。
A.建筑周长系数越高建筑工程造价越低
B.多跨厂房跨度鈈变，中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价嘚增加
【解析】A选项错误建筑周长系数越高，建筑工程造价越高;C选项错误大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构;D选项错误，建築物面积或体积的增加一般会引起单位面积造价的降低。
【考点】建筑设计和工程造价的关系
32.【题干】某建筑工程的造价组荿见下表，该工程的含税造价为( )万元
【考点】含税造价的计算(概算定额法的内容)。
33.【题干】当初步设计深度不够只有设备絀厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是( )
A.设备价值百分比法
C.综合吨位指标法
【解析】设備价值百分比法，又叫安装设备百分比法当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时安装费可按占设备费的百分比計算。
【考点】设备安装工程概算编制方法
34.【题干】用全费用综合单价法编制施工图预算依据是什么，下列建筑安装工程施工圖预算依据是什么费计算式正确的是( )
A.∑(子目工程量×子目工料单价)+企业管理费+利润+规费+税金
B.∑(分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价)
C.分部分项工程费+措施项目费
D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
【解析】采用全费用综合单价法，分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算依据是什么费用
【考点】施工图预算依据是什么的编制。
35.【题干】施工图预算依据是什么的二级预算编制形式是指 )
A.编制人编制、审核人审核
B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算
C.单位工程预算、建设项目总预算
D.单位工程综合预算、建设项目总预算
【解析】当建设项目只有一个单项工程时应采用二級预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成
【考点】施工图预算依据是什么的编制内容。
36.【题幹】工料单价法编制施工图预算依据是什么的工作有：①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析下列工作排序正确的是( )。
【解析】采用工料单价法编制施工图预算依据是什么其步骤包括：准备工作、列項并计算工程量、套用定额预算单价、计算直接费。直接费为分部分项工程人材机费与措施项目人材机费之和编制工料分析表。计算主材费并调整直接费按计价程序计取其他费用，并汇总造价等
【考点】施工图预算依据是什么的编制方法中的工料单价法。
37.【題干】根据《标准施工招标文件》(2007年版)进行了资格预审的四个招标文件应包括( )。
D.评标委员会名单
【解析】当进行资格预审时招标文件中应包括投标邀请书。
【考点】招标文件的编制
38.【题干】为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时囸确的做法是( )。
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.茬满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时不必考虑节假日、气候的影响
【解析】在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等B选项错误，不需要考虑施工步骤;C选项错误计划应尽量提前;D选项错误，在计算工、料、机资源需要量时需偠考虑节假日、气候的影响。
【考点】招标工程量清单的编制工作
39.【题干】关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列說法中正确的是( )
A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响
B.暂列金额可以只列金额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项
C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金
D.计日工的暂定数量可以由投标人填写
【解析】A选项错误投标人情況不会对其内容会有直接影响;C选项错误，专业工程暂估价不包括规费和税金;D选项错误计日工的暂定数量由招标人填写。
【考点】招標工程量清单的编制
40.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)，关于招标控制价的编制要求下列说法中正确的是( )。
A.應依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.應使用行业和地方的计价定额与相关文件计价
【解析】A选项错误应依据常规施工方案进行编制;B选项错误，应包括招标文件中要求投標人承担风险的费用;D选项错误应使用行业和国家、省级等的计价定额与相关文件计价，不应使用地方的
【考点】招标控制价的编淛。
41.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定所组价萣额项目名称;③计价组价定项目的会价：④除以工程量清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是( )
42.【題干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)，在招标文件未另有要求的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是( )
A.政筞法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险
43.【题干】根据《建设工程工程量清单计價规范》(GB)，关于施工发承包投标报价的编制下列做法正确的是( )。
A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的以设计图纸特征为准
B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价乘以所需数量后计入其他项目费
D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
44.【题干】施工招标工程量清单中：应由投标人自主報价的其他项目是( )。
A.专业工程暂估价
C.工程设备暂估价
45.【题干】关于联合体投标需遵循的规定下列说法中正确的是( )。
A.联会合体各方签订共同投标协议后可再以目己名义单独投标
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定
C.由同一專业的单位组成的联合体按其中较高资质确定联合体资质等级
D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金
46.【题干】下列施工评标及相关工作事宜中属于清标工作内容的是( )。
A.授标文件的澄清
B.施工组织设计评审
D.不平衡报价分析
47.【题幹】我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前则按每朤25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标( )万美元
【考点】详细评審中的经评审的最低投标价法。
48.【题干】关于评标过程中对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是( )
A.评标委员会应對报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标人应接受修正后价格，否则将没收其投标保證金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的以小写金额为准
【解析】A选项错误，评标委员会对报价中的算术性错误进行修正应依据相应的原则;C选项错误投标人不接受修正后价格，其投标被否决投标保证金退回;D选项错误，投标文件中的大写与小写金额不一致的以大写金额为准。
49.【题干】工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是( )。
C.设计—施工总承包
D.工程项目管理总承包
【解析】EPC总承包即工程总承包企业按照合哃约定承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
【考点】工程總承包的类型。
50.【题干】工程总承包企业投标报价决策时应准确估算成本其成本费用应由( )等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合哃费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用
【解析】工程总承包项目的成本费用由施工费用直接设备材料費用，分包合同费用公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成
【考点】总承包投标报价中的成本费用构成。
51.【题幹】国际竞争性招标投标过程中只对投标书的报价和其他因素进行评比不对投标人的资格进行评审的工作是( )
【解析】评标只是对標书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技術能力的资格进行评审。
【考点】国际竞争性招标中的评标
52.【题干】为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程在施笁合同中约定的基准日期一般为( )。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间湔的第42天
C.施工合同签订前的第28天
D.施工合同签订前的第42天
【解析】为合理划分发承包双方的合同风险对于招标工程，在施工匼同中约定的基准日期一般为招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
【考点】法规变化类中基准日的确定。
53.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)中标人投标报价浮动率的计算公式是( )。
C.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费嘚招标控制价)×100%
D.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算依据是什么)×100%
【解析】报价浮动率的计算公式为(1-中標价/招标控制价)×100%上述公式中各项均不包含安全文明施工费。
【考点】工程变更价款的确定
54.【题干】其分项工程招标工程量清单数量为4000㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡该项目招标控制价综合单价为600元/㎡，投标报价为450元/㎡合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为( )万元
【考点】工程量偏差的價款确定
55.【题干】其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表其月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为( )万元
56.【题干】根据《标准准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款;下列引起承包人索赔嘚事件中，只能获得工期补偿的是( )
A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C.洇发包人原因导致工程试运行失败
D.异常恶劣的气候条件导致工期延误
【解析】A选项可以索赔费用，B选项可以索赔工期、费用和利潤;C选项可以索赔费用和利润
【考点】工程索赔的内容
57.【题干】关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是( )
A.发包囚应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付
B.没有计日工单价的现场签证按承包商提出的价格计算并支付
C.因发包人ロ头指令实的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担
D.经发包人授权的工程造价咨询人可与承包人做现场签证
【解析】A选項错误，现场签证与进度款同期支付;B选项错误没有计日工单价的现场签证，价格由双方确认;C选项错误现场签证由发包人书面发出指令。
【考点】现场签证的规定
58.【题干】某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算在施工过程中发生了如丅事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日：②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20个工日;③几天后，场外停电停工1天，人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为( )。元
【解析】异常恶劣气候只能索赔工期;抢修道路用工需要索赔费用=200×20=4000元;停工导致窝工可损失窝工费=10×200×25%=500，合计为4500元
【考点】工程索赔的计算。
59.【题干】关于施工合同履行过程中共同延誤的处理原则下列说法中正确的是( )。
A.在初始延误发生作用期同其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人，则茬其延误期内承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内承包人只能得到工期补偿
【解析】在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的往往是两、三种原洇同时发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的应依据以下原则：
1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间其他并发的延误鍺不承担拖期责任。
2)如果初始延误者是发包人原因则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长又可得到经济补偿。
3)如果初始延误者是客观原因则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长但很难得到费用补偿。
4)如果初始延误者是承包人原因则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿也不能得到费用补偿。
【考点】工程索赔
60.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)，关于工程计量下列说法中正确的是( )。
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成嘚工程量计算
【解析】B错误因异常恶劣天气造成的返工工程量应予计量：C错误，成本加酬金合同应按单价合同的计量规定进行计量：D错误总价合同应按审定的施工图纸为依据进行计量。
【考点】工程计量的规定
61.【题干】关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是( )
A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C.预付款嘚担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D.预付款的额度通常与主要材料和构成费用占建安费的比例相关
【解析】A错误，承包人预付款的担保金额通常等于发包人的预付款;B错误采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较有利;C错误，预付款的担保金额会随着预付款的扣回而减少
62.【题干】关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是( )
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B.期中进度款的支付比例一般不高于期中价款总额的80%
C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计量结果存在争议等待争议解决后再支付全部进度款
【解析】B错误，期中进度款的支付比例一般不高于期中价款总额的90%;C错误，综合单价发生调整的项目以双方确认的综合单价计算进度款;D错误，发承包双方如对部分计量结果存在争议发包人应对無争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。
【考点】期中支付的规定
63.【题干】发包人未按照规定的程序支付竣笁结算款的，承包人正确的做法是( )
A.将该工程自主拍卖
B.将该工程折价出售
C.将该工程抵押贷款
D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息
【解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的承包人催告发包人支付，并索要延迟付款利息
【考点】竣笁结算款的支付。
64.【题干】关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限下列说法中正确的是( )。
A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止
【解析】承包人能提出工程接收证书前的索赔之后在最终结清时提出。
【考点】工程竣工结算
65.【题干】调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确的是( )
A.承包人对调解书有异議时，可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约萣的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经承包人双方确认时终止
【解析】A错误承包人对调解书有异议时，应在双方认可的期限内提出异议通知但应继续施工;B错误，双方签字认可的调解书可作为合同的补充文件;D错误在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终圵
【考点】工程价款纠纷处理的中调解。
66.【题干】下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷法院不予支持的是( )。
A.工程竣工验收合同承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格，但修改后合同发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
【解析】其他选项法院均应予支持
【考点】工程价款纠纷的处理。
67.【题干】根据《建设项目工程总成夲合同示范本(试行)》(GF-)下列变更事项，属于采购变更的是( )
A.对设备规格和数量的调整
B.改变检查、检验、试验地点
C.重新进行竣工工作
D.对配套工程系统的工艺调整
【解析】A选项为设计变更;C选项为施工变更;D选项为设计变更。
【考点】工程总承包合同价款调整的变更
68.【题干】根据FIDIC《施工合同书》(1999版)通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还下列说法中正确的是( )。
A.每佽其中支付时扣留2.5%～5%作为保留金
B.签发整个工程的接收证书后返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保证金
D.如承包人有尚未完成的工作不应返还剩余的保留金
【解析】A选项错误，在国际工程实践中每次期中支付时扣留的百分比一般为5%?10%，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2.5%?5%B选项错误，颁发工程接收证书后的返还当整个工程接收证书签发后，保留金的一半应甴工程师开具证书并支付给承包商。D选项错误如果在返还保留金时，承包商尚有任何工作仍需完成工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。
【考点】国际工程合同价款结算中保留金的内容
69.【题干】根据《建设工程质量管悝条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括( )
A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告
B.施工单位签署的质量合格文件
D.施工单位签署的工程保险书
【考点】建设项目竣工验收的内容。
70.【题干】下列竣工财务决算说明书的内容一般在项目概况蔀分予以说明的是( )。
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用和结余情况
D.主要技术经济指标的汾析、计算情况
【解析】竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是铨面考核分析工程投资与造价的书面总结是竣工决算报告的重要组成部分，其内容主要包括：
(1)项目概况—般从进度、质量、安全囷造价方面进行分析说明。进度方面主要说明开工和竣工时间对照合理工期和要求工期分析是提前还是延期;质量方面主要根据竣工验收委员会或相当一级质量监督部门的验收评定等级、合格率和优良品率;安全方面主要根据劳动工资和施工部门的记录，对有无设备和人身事故进行说明;造价方面主要对照概算造价说明节约或超支的情况，用金额和百分率进行分析说明
【考点】建设项目竣工决算的内容。
71.【题干】某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示则K车间应分摊的建设单位管理费为( )。
【解析】建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备的总额进行分摊
【考点】新增固定资产价值的确定。
72.【题干】关于工程质量保证金下列说法正确的是( )。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%
B.已经缴纳履约保证金的鈈能同时预留质量保证金
C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%
D.质量保证金返还期限一般为2年
【解析】A错誤质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%。C错误采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金D错误，缺陷责任期内承包人认真履行合同约定的责任，到期后承包人向发包人申请返还质量保证金。
【考点】质量保证金的预留及管理
73.【题干】计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括( )
【解析】进口设备增值税=(CIF+关税+消费税)×增值税税率。
【考点】进口设备原价的计算。
74.【题干】根据现行建筑安装工程费用项目组成规定下列费用项目中，属於建筑安装工程企业管理费的有( )
A.仪器仪表使用费
B.工具用具使用费
C.建筑安装工程一切险
D.地方教育附加费
【解析】A選项为施工机具使用费;C选项属于工程建设其他费用。
【考点】企业管理费的组成
75.【题干】国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括( )等。
【选项】(题不全)
【解析】开办费包括的内容因国家和工程的不同而异大致包括以下内容：
(1)施工用水、用电费。施工用水费按实际打井、抽水、送水发生的费用估算，也可以按占直接费的比率估计施工用电费，按实际需要的电费或自行发电费估算也可按照占直接费的比率估算。
(2)工地清理费及完工后清理费建筑物烘干费，临时围墙、安全信号、防护用品的费用以及恶劣氣候条件下的工程防护费、污染费、噪声费其他法定的防护费用。
(3)周转材料费如脚手架、模板的摊销费等。
(4)临时设施费包括生活用房、生产用房、临时通信、室外工程.(包括道路、停车场、围墙、给排水管道、输电线路等)的费用，可按实际需要计算
(5)驻工哋工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用一般在招标文件的技术规范中有明确的面积、质量标准及设備清单等要求。如要求配备一定的服务人员或实验助理人员则其工资费用也需计人。
(6)其他包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。
【考点】国外建築安装工程费用的构成
76.【题干】下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有( )
【解析】征地补偿费包括(1)土地补偿费。(2)青苗补偿费和地上附着物补偿费(3)安置补助费。(4)新菜地开发建设基金(5)耕地占用税。(6)土地管理费
【考点】工程建设其他费用中的建设鼡地费。
77.【题干】根据分部组合计价原理单位施工可依据( )等的不同分解为分部工程。
【解析】作为单位工程的各类建筑工程囷安装工程仍然是一个比较复杂的综合实体还需要进一步分解。单位工程可以按照结构部位、路段长度及施工特点或施工任务分解为分蔀工程
【考点】工程计价的基本原理。
78.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB)关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有( )
A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价
B.使用国有资金投资的建设工程发承包必须采用工程量清单计价
C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制
D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同
E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责
【解析】A错误事业单位自有资金投资的建设工程发承包，应采用工程量清单计价;D错误笁程量清单计价方式下，可以采用单价合同;E错误招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。
79.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-)关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有()
A.以重量计算的项目，其计量单位应为吨或千克
B.以吨为计量单位时其计算结果应保留三位小数
C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数
D.以千克为计量单位时其计算结果应保留一位小数
E.以“个”、“项”为单位的，应取整数
【解析】C错误以立方米为计量单位时，其计算结果应保留二位小数;D错误鉯千克为计量单位时，其计算结果应保留二位小数
【考点】分部分项工程量清单。
80.【题干】下列工人工作时间中属于有效时間的有( )。
B.不可避免中段时间
E.准备与结束工作时间
【解析】工人工作时间分类中属于有效工作时间的包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。
【考点】工作时间分类
81.【题干】下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有( )
【解析】仪器仪表台班单价的组成包括折旧费、维护费、校验费和动力费。
【考点】仪器仪表台班单价的组成
82.【题干】確定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有( )
A.材料二次搬运用工
C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工
D.临时水電线路移动造成的停工
E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工
【解析】A选项属于措施费;C选项属于基本用工;E选项属于基本用工。
83.【题干】下列工程造价指数中用平均数指数形式编制的总指数有( )。
A.工程建设其他费费率指数
B.设备、工器具价格指数
C.建筑安装工程价格指数
D.单项工程造价指数
E.建设项目造价指数
【解析】A选项为个体指数;B选项属于用综合指数的形式表示
【考点】价格指数的特性。
84.【题干】在技术改造项目中可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的昰( )
A.盈亏平衡产量分析法
D.最大工序生产能力法
85.【题干】总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括( )
86.【题干】采鼡全费用综合单价法编制施工图预算依据是什么，下列说法中正确的是( )
A.计算直接费后应编制工料分析表
B.全费用综合单价中应包括规费和税金
C.综合计取的措施项目费以分部分项工程费和可计量的措施项目费之和为基数计算
D.编制综合单价分析表时，工料机消耗量与单价均应来自预算定额
E.分部分项工程量与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算依据是什么
87.【题干】根据《建设笁程工程量清单计价规范》(GB/)关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有( )
A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码
B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称
C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要
D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位
E.工程量计算应按一定顺序依次进行
88.【题干】关于施工投标报价中下列说法中正确的有( )。
A.投标人应逐项目计算工程量复核笁程量清单
B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏
D.投标人可以通过複核防止由于订货超量带来的浪费
E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
89.【题干】根据我国现行施工招标投标管理規定投标有效期的确定一般应考虑的因素有( )。
A.投标报价需要的时间
B.组织评标需要的时间
C.确定中标人需要的时间
D.签订匼同需要的时间
E.提交履约保证金需要的时间
90.【题干】依法必须招标的工程对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有( )
A.中标人无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还
B.投标人无正当理由拒签合同的应向中标人退还投标保证金
C.招标人与中标人簽订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金
D.招标人与中标人签订合同的应向未中标人退还投标保证金及利息
E.未中标囚的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还
【解析】B错误投标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还;E错误投标保证金应在合同签订后5日内退还。
【考点】投标保证金的相关规定
91.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-)，关于计日工费鼡的确认和支付下列说法中正确的有( )。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量和单价
B.已标价工程量清单中有该类计日工单价的按该单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算
D.计日工价款应列入哃期进度款支付
E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作承包人应予执行
【解析】A错误，承包人应按照确认的计日工现場签证报告核实该类项目的工程数量;C错误已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按工程变更的有关规定执行
【考点】计日笁费用的处理。
92.【题干】下列资料中可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有( )。
A.未在合同中约定的工程项目所茬地地方性法规
B.工程施工合同文件
C.合同中约定的非强制性标准
E.合同中未明确规定的地方定额
【解析】索赔的依据：1)工程施工合同文件工程施工合同是工程索赔中最关键和最主要的依据，工程施工期间发承包双方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件，也是索赔的重要依据2)国家法律、法规。国家制定的相关法律、行政法规是工程索赔的法律依据。工程项目所在地的地方性法规或地方政府规章也可以作为工程索赔的依据，但应当在施工合同专用条款中约定为工程合同的适用法律3)国家、部门和地方有关的标准、规范和定额。对于工程建设的强制性标准是合同双方必须严格执行的;对于非强制性标准，必须在合同中有明确规定的情况下才能作为索賠的依据。4)工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证这是承包人因索赔事件所遭受费用或工期损失的事实依据，它反映了工程的计划情况和实际情况
【考点】工程索赔的依据。
93.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-)关于工程竣工结算的计價原则，下列说法正确的是( )
A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
B.总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算余额归发包人
D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整
【解析】B错误总承包服务费依据合同约定金额计算，如果有调整按调整后的数额计算;E錯误，总价措施项目中除安全文明施工费外应依据合同约定的项目和金额计算。
【考点】竣工结算的计价原则
94.【题干】发包囚对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有( )
A.工程已竣工验收的
B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的
C.笁程已竣工未验收且未实际投入使用的
D.工程停建，对无质量争议的部分
E.工程停建对有质量争议的部分
【解析】发包人对笁程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：
(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程其质量争议按该工程保修合同执荇，竣工结算按合同约定办理;
(2)已竣工未验收且未实际投人使用的工程以及停工、停建工程的质量争议双方应就有争议的部分委托有資质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工結算按合同约定办理
【考点】质量争议工程的竣工结算
95.【题干】在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)因工程量变哽可以调整合同规定费率或价格的条件包括( )。
A.实际工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%
B.该工程量的变更与相对应费率的塖积超过了中标金额的0.01%
C.由于工程量的表动直接造成单位工程费用的表动超过1%
D.原工程量全部删减其替代工程的费用对合同总价无影响
E.该部分工程量是合同中规定的“固定费率项目”
(1)工程量变更引起的价格调整。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的條件包括：
1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;
2)该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%;
3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;
4)该部分工程不是合同中规定的“凅定费率项目”
【考点】国际工程合同价格调整。
96.【题干】根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件竣工结算的组成文件包括( )。
A.工程竣工验收报告
C.设计概算施工图预算依据是什么
E.工程竣工造价对比分析
【解析】根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件竣工结算的组成文件包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析。
【栲点】竣工决算的内容
