 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容
下载积分：2000
内容提示：表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容
文档格式：XLS|
浏览次数：56|
上传日期： 00:26:01|
文档星级：
全文阅读已结束，如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可
官方公共微信《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的情形_建设工程教育网论坛
帖子主题：
《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的情形
学术等级: 技术员
论坛级别: 钻石会员
发帖：11596
经验：13453
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
序号条款号主要内容可补偿内容工期费用利润11.10.1施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品√√　24.11.2承包人遇到不利物质条件√√　35.2.4发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备　√　
学术等级: 技术员
论坛级别: 钻石会员
发帖：11596
经验：13453
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
续表序号条款号主要内容可补偿内容工期费用利润45.2.6发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求√√√58.3发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失√√√611.3发包人的原因造成工期延误√√√711.4异常恶劣的气候条件√　　811.6发包人要求承包人提前竣工　√　
学术等级: 技术员
论坛级别: 钻石会员
发帖：11596
经验：13453
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
续表序号条款号主要内容可补偿内容工期费用利润912.2发包人原因引起的暂停施工√√√1012.4.2发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工√√√1113.1.3发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的√√√1213.5.3监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的√√√
学术等级: 技术员
论坛级别: 钻石会员
发帖：11596
经验：13453
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
续表序号条款号主要内容可补偿内容工期费用利润1316.2法律变化引起的价格调整　√　1418.4.2发包人在全部工程竣工前，使用已接受的单位工程导致承包人费用增加的√√√1518.6.2发包人的原因导致试运行失败的　√√1619.2发包人原因导致的工程缺陷和损失　√√1721.3.1不可抗力√　　
学术等级: 技术员
论坛级别: 钻石会员
发帖：11596
经验：13453
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
我的新动态18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必；22.3第三人造成的违约；在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违；23.索赔；23.1承包人索赔的提出；根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）；（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时
18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
专用合同条款
合同附件格式
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、中学教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、生活休闲娱乐、31标准施工招标文件等内容。　
　2012标准施工招标文件(定型版)_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 2012标准施工招标文件(定型版)_建筑/土木_工程科技_专业资料。... 　标准施工招标文件范本(最新版)_建筑/土木_工程科技_专业资料。标准施工招标文件范本(最新版),很适用的电子招标文件标准范本,推荐下载使用!... 　福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2015 年版) 通用本 福建省房屋建筑和市政基础设施工程 标准施工招标文件(2015 年版) 通用本 0 福建省房屋建筑... 　《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件 (2008 年版) 》 (以 下简称《标准施工招标文件》),适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基 础设施... 　2010版标准施工招标文件_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档2010版标准施工招标文件_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一卷 1 2 第... 　附件一: 中华人民共和国 简明标准施工招标文件(2012 年版) 使用说明一、 《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过 12 个月、技术 相对简单、且设计和施工不是... 　附件二 中华人民共和国 标准施工招标文件 ( 2007 年版) 使用说明一、 《标准施工招标文件》适用于一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招 ... 　八、招标人可根据招标项目具体特点和实际需要,参照《标准施 工招标文件》 、行业标准施工招标文件(如有) ,对《简明标准施工招 标文件》做相应的补充和细化。 九... 　标准施工招标文件索赔条款_建筑/土木_工程科技_专业资料。表 6-4《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款 序号 条款号 主要内容 工期 可...(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&1次下载&&|&&总105页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：40积分
0人评价105页
0人评价168页
4人评价70页
7人评价53页
2人评价60页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
下载：40积分表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束，如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢