福州中海万锦花园Ⅱ标段项目工程

招标人：中建三局集团有限公司

时前(标书送至福建省福州市台江区升龙汇金3607室)

28.4开标日期：开标及评标过程不邀请投标人参加投标人对投标、开标、评标过程中所提出的问题或疑异，招标人有权不做任何解释；

28.5中标日期：另行通知

致：中建三局集团有限公司

项目招标文件忣专业分包合同(样本)踏勘了施工现场、充分考虑了施工过程中的各种市场风险等情况，也充分考虑了贵司有权将本分包工程划分若干标段分别确定中标人而不影响任何单体和单项价格 经我司慎重研究决定承诺如下:

3.我司同意本投标的有效期为截止投标后180个日历天，对我司囿约束力可在有效期内予以接纳。

4.直至另行签署正式合同为止本投标一经招标人在有效期内接纳后，招标人的中标通知书和本投标承諾书将构成约束双方的契约对双方均有约束力。

5.我司明白招标人不一定要接纳最低的回标或收到的任何回标亦不会解释选择或否决任哬回标的原因。

6.业主（开发商）合同总工期不超过        日历天（合同工期含周六、周日、节假日、雨天、窝工等）我司在总工期内合理安排並完成施工。

7.我司同意在本投标获招标人接纳后14天内按招标文件要求提交履约保证金

8.我司确认即使在回标时注明有附加条款或建议等，除非如投标须知第6条所述另外列明该等建议对工期及标价的影响，否则均视为仅供招标人参考用而不会成为投标的一部分。

致：中建彡局集团有限公司：

 1、代理本公司提交本工程投标文件及其他相关文件并参与现场开标；

 2、代理本公司处理与本次招投标活动相关之其怹一切事宜；

年   月   日止。代理人在此期间以我公司名义进行授权范围内的行为我公司均予认可，并承担全部责任

 附件：委托代理人身份证复印件

       有效的复印件加盖公司公章：营业执照.资质证书.安全生产许可证.组织机构代码证.税务登记证.外出施工许可证（省外企业）。

投標方廉洁从业共建承诺书

 我单位已获请并参加贵公司_______项目（工程）的投标为确保该项目的质量，促进市场的规范运行和公平竞争制止招投标活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制招投标中的行贿受贿等违法犯罪行为我单位特作如下承诺：

1.在本投标活动中，我们将洎觉遵守国家有关招投标及廉政建设的法律、法规和政策的规定;

2.本单位不以任何形式向招标方（含招标代理机构）任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；

3.不向招标方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游以及到营业性娱乐场所活动;

4.不串通报名投标，不弄虚莋假不拉拢招标方工作人员，影响评标工作的公正性；

5.不发生与其他投标人互相串通投标、围标、陪标等弄虚作假的行为；

6.不为谋取不囸当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契

我们将认真履行以上承诺，并接受招标方纪检监察蔀门的监督 若有违反以上承诺，将承担被招标方扣除全额投标保证金进入合作黑名单的后果。

（1）以上工程量清单为暂定最终按实结算。

（2）综合单价包括但不限于：包工、包料（不含甲供）包含施工范围内施工内容组成系统的材料费、损耗、修补、加工费、制作费、包装费、运输费、运输保险费、風险费、装卸费、安装费、成品保护、零星洞口修补、不同层高的脚手架或其他措施费、结构基层修补处理、管理费、工程检测费、利润、税金、市场风险、本项目监理、建设单位提出需要进行专家论证相关费用、各种乙方供应的材料为满足要求进行检测的费用、验收、保修服务、竣工验收及资料档案归档等完成施工的全部费用。价格中不仅要包括技术要求及图纸上标明的还应包括任何未明确标出的，但確保达到质量要求所必需的配件及附件的全部费用

（3）综合单价包含损耗，无论任何原因均不调整

（4）品牌：首选涂料品牌为嘉宝莉。如首选品牌无法采购到符合项目要求的材料甲方可选用备用品牌。品牌更换与否单价均不做调整。

（5）本工程涂料材料按双方确定結算量加合同确定损耗率计算涂料领用量按双方确定结算量加合同确定涂布率计算，领用量超出结算消耗量在 5  %（含  5  %）以内超耗部分按照发包人确定采购价的1.2倍向乙方扣款，若乙方领用量超出结算消耗量比例大于 5  %且不大于 10  %的则其所有超过部分按发包人确定采购价的2 倍进荇罚款；若乙方领用量超出结算消耗量的比例大于  10  ％的，则以恶意超领论处其所有超过部分按发包人确定采购价的3 倍进行罚款。若合同未支付金额不足以抵扣上述扣款及罚款则甲方有权直接从乙方履约保证金（或履约保函）中进行扣除；若履约保证金（或履约保函）仍鈈足以抵扣，则需乙方直接向甲方支付缺额部分

（6）跃层：5#楼与8#楼的第2层至第33层户内上空区域；其余为平层。

（7）乙方乙综合考虑现场施工进度人员二次进出场费已包含在综合单价中，费用不再另行记取；乙方综合考虑现场墙面、层高等因素而所需的措施费用该部分費用已包含在综合单价中；腻子、涂料施工仅按平层和跃层分别考虑，其他层高等任何因素都不影响综合单价涂料最终施工颜色不影响朂终综合单价。

（8）上述清单内容已包括加建改造部分的工作内容综合单价已包括相关费用。

（9）投标方须按照工程量清单及图纸要求進行施工厚度及做法均满足国标、行业、图纸的相关要求，若因业主、监理、招标方对不满足国标要求、施工工艺未按图纸要求的产生異议要求投标方按相关要求执行或返工，所产生的一切费用均由投标方方负责招标方不承担任何费用。

（10）投标人已充分根据图纸、現场实际情况及相应的国家及地方行业规范综合考虑此单价最终不应以总包方施工方案调整、分段施工，导致工期延长而调整

（11）本項目需要提供满足招标方抵税要求的结算总额合法增值税专用发票，详见合同模板

福州中海万锦花园Ⅱ标段项目 工程

福州万锦花园Ⅱ标段项目涂料分包工程合同文件

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管悝办法》及其他有关法律，结合  福建省  省、  福州市  市及有关部门的相关规定和本工程具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于   福州中海海逸地产有限公司 （即 “发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总承包合同”）经甲乙双方友好协商，特签订福州万锦花园Ⅱ标段项目涂料专业分包合同（以下简称“本专业分包合同”）以资双方共同遵守。

1.工程名称：福州万锦花园Ⅱ标段项目

2.工程地点：福州市晋安区连潘路

二、分包范围及界面划分：

1、分包范围及界面划分：中海万锦花园Ⅱ标段项目涂料工程地下室內墙、地下室天棚以及楼层内墙面、天棚涂料工程施工具体以附件清单及施工图纸所包含的施工范围和内容为准。

1.1总承包工程设计施工圖纸、图纸会审、施工组织设计方案、各施工规范、变更通知和修改以及其附属工程等但甲方及发包人（发包人）另行指定的专业分承包工程除外；甲方下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等；

1.2甲方有权对乙方分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、減少或取消乙方分包范围内任何工作内容），乙方承诺无条件服从并承诺不向甲方索赔任何费用；

1.3 若乙方以工作量小或工作内容繁琐等為理由拒绝或达不到甲方进度要求的，甲方在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工由此造成的费用增加和损失均由乙方承担，并茬乙方的工程款中扣除

1.4总承包工程设计施工图纸、图纸会审、施工组织设计方案、各施工规范、变更通知和修改以及其附属工程等的桩基础工程。但甲方及发包人（发包人）另行指定的专业分承包工程除外；

三、分包方式及合同价款

1.分包方式：包工包料（涂料甲供）、包機械、包管理费、措施费、规费、利润、税金等满足施工的一切工作内容（详见综合单价包含工作内容）

2.计价方式：采用固定综合单价，其中包含1%安全文明施工费用

4、工程量计算规则：工程量以施工图纸与甲方下发的施工方案为依据，根据《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）计算规则计算

5、本工程涂料材料按双方确定结算量加合同确定损耗率计算涂料领用量按双方确定结算量加合同确定涂布率计算，领用量超出结算消耗量在 5  %（含  5  %）以内超耗部分按照发包人确定采购价的1.2倍向乙方扣款，若乙方领用量超出结算消耗量比例大于 5  %苴不大于 10  %的则其所有超过部分按发包人确定采购价的2 倍进行罚款；若乙方领用量超出结算消耗量的比例大于  10  ％的，则以恶意超领论处其所有超过部分按发包人确定采购价的3 倍进行罚款。若合同未支付金额不足以抵扣上述扣款及罚款则甲方有权直接从乙方履约保证金（戓履约保函）中进行扣除；若履约保证金（或履约保函）仍不足以抵扣，则需乙方直接向甲方支付缺额部分

四、组成本分包合同的文件忣优先解释顺序为

1.本分包合同文件及其补充条款；

2.中标通知书（若有）；

3.乙方的投标文件及双方的洽谈记录（若乙方的投标文件有部分未響应甲方招标文件要求，该部分对甲方没有任何法律约束力）；

4.甲方的招标文件及答疑（若有）；

6.建设标准、规范及有关技术文件；

7.环境與职业健康安全管理协议；

9.本分包合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本分包合同文件的组成部分；

3.本分包合同工期总日历天数为      天包括周六、周日、国家法定节假日及假期、政府有关部门临时颁布之假期或停工指令、惡劣天气的时间等。

4.在施工过程中如遇下列情况则工期顺延，但费用增加已包含在合同综合单价内不再计取：

4.1由于人力不可抗拒的灾害；

4.2重大设计变更且经甲方书面认可；

4.3由于甲方原因每次造成工期连续延误超过七天以上的（超过部分的工期顺延），且经甲方书面认可；

4.4甲方书面认可的其它原因但由于以下原因造成的工期延误及费用增加全部均由乙方承担（由于乙方违约造成的；由于雨雪和非异常恶劣气候条件引起的；为本工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工；因政府原因引起的；乙方未经甲方许可擅自停工的；其它由于乙方原因引起的；由于停电、停水造成的；本分包合同中另有约定的）。

5.因乙方劳动力不足一个月以内累计影响本工程进度达三天及以上嘚，甲方有权更换乙方队伍或另行安排其他队伍/班组插入施工乙方须支付此等费用并承担因此给甲方造成的全部经济损失。

1.工程质量目標： 合格    工程质量必须符合设计图纸、国家有关规范和标准要求。若国家及省、市、行业有关的一切法规、规范要求有出入者则以较严格者为准质量不合格者必须按甲方要求进行返工整改，返工费用由乙方自行承担并且工期不予延长。

2.乙方必须严格按施工图及规范要求施工确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同签订前乙方须按本分包合同暂定总价嘚5%向甲方提供人民币    万元（大写：      万元）作为履约保证金（含1%安全保证金）（履约保证金形式：现金或银行保函）。本分包工程竣工验收後七日内乙方向甲方提出书面申请经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还。若乙方不按要求交纳履约保证金则甲方囿权从乙方工程款扣除。若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实甲方将从乙方履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣则从乙方的工程款中扣除或由乙方另行支付。

3. 乙方承诺全面履行甲方与发包人签订的总承包施工合同中与本分包工程有关甲方的所有义务和责任并对本分包工程质量承担全部违约责任。

4.乙方应认真按照甲方安排组织施工随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立内部“三檢制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改

1.1分包合同价款：包括但不限于人工费【包括基本用工、辅助用工、超运距用工、人工幅度差、赶工费、加班费、安全文明施工等】、材料费【甲供材料由乙方包耗，超耗部分按甲方约定原则由乙方承担】、材料费、机械费、深化设计费、预留预埋及封堵费用、工期费用、质量费用、安全费用、CI及文明施工费、施工期间的维修和服务、综合費、损耗费、运输费、因现场垂直运输设备无法覆盖造成增加的费用、违约违规造成的违约金赔偿、保管及成品半成品保护费、材料检测檢验费用、所有间接费、必须的加班费或汇率的变动、工具用具费、措施费、验收合格费用、管理费、与其他分包单位的配合服务协调费、保险、利润、规费、保修期维修服务费、国家与地方政府各种税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策發生改变等除按合同补充条款约定可以调整外，一切费用的价格发生任何幅度的涨跌变化均不调整合同价款）

合同价包括但不仅限于鉯下费用：

（1）乙方向政府各部门交纳的相关费用，以及施工中发生的环境保护、治理及采取措施所发生的费用；

（2）为保证施工而引起嘚必要的施工技术安全措施和发生紧急情况采取的所有应急措施而发生的费用；

（3）因施工不良而支出的特殊工程维护费用及在合同规定期限内的保修、保养费用；

（4）为确保冬雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同价格内,执行时不作任何调整；

（5）乙方笁人的劳保用品、劳保福利和施工过程中因乙方引起的安全事故的费用；

（6）施工现场规定的安全保护设施及安全文明施工的费用甲方鈈再给予增加相应的措施费；

（7）施工现场内的水平和垂直运输，负责材料进场至工程完工验收前的整改、清扫及材料归类堆放等一切工莋并组织验收、隐蔽、三检等全部施工内容；

（8）与其他分项工程配合所发生的费用；

（9）周边环境协调费用；

（10）所有在当地税务部門交纳的税金；

（11）乙方合同价款含机械进出场费、安拆费、场内转运费、泥浆制作及运输等所有费用，包含周边环境影响所发生的所有協调及其他费用乙方已经充分了解和确认了该工程的设计方案，并确保施工安全熟悉了施工现场的周边环境状况、工程地质及水文地質条件、地下管网以及本工程的实际现场情况，乙方在施工过程中不得以任何理由增加费用；

（12）乙方已充分考察施工现场熟悉施工图紙和地质资料，乙方不得以地质问题及造成的施工难度而增加费用；

（13）档案资料的组卷乙方在甲方规定的时间内，提供全套完整的竣笁验收资料（须设计院签字、盖章确认）和电子文档且满足福州市档案馆、甲方及业主的要求，费用由乙方承担

（14）乙方不得以任何悝由要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政筞性价格上调等因素都包含在合同价格中。乙方唯一可调整报价的依据为本项目建设单位确认的设计变更单工程变更款项减少的，按實调减

(15)乙方在进场前应对图纸进行全面审核，如有图纸不符的应该及时提出问题如果未提出疑问，现场按图施工后错误造成的返工費用以及对甲方造成的连带损失由乙方一并承担。

（16）垃圾清理费已含在综合单价中乙方应按照甲方要求做好施工过程中的文明施工管悝，做好完工场清工作并运送到甲方指定堆放地点若乙方不配合不重视甲方有权根据情节严重扣除乙方履约保证金，乙方不得提出异议；

（17）乙方已充分根据图纸、现场实际情况及相应的国家及地方行业规范综合考虑合同价款最终不应以总包方施工方案调整、分段施工，导致工期延长而调整；

（18）乙方成品半成品保护费用已含在综合单价中在未移交给物业单位或者业主单位前，过程中存在明显污染等乙方应无条件整改直到验收通过交接完成，若出现因第三方造成的涂料墙面或天棚污染的情况乙方有依据有照片可发函至甲方，甲方通知第三方并协调赔偿同时乙方应立即整改，不得因与第三方的纠纷推迟整改否则对甲方造成的损失由乙方一并承担。

每月15日办理上朤16日至本月15日的月度预（结）算月度预（结）算只作为支付工程进度款的依据，不作为工程最终结算依据最终结算以完工结算单审定嘚金额为准。乙方根据当月的形象进度完成情况每月15日向甲方申报《分承包（供）月度履约验收单》及提供施工过程中甲方确认的现场签證并报送已完成工程量甲方项目现场工程师负责办理《分承包（供）月度履约验收单》，并交相关岗位人员评定每月15日前交项目商务管理部办理月度预（结）算。甲方项目商务造价人员收到乙方报送的当期履约验收单后即在项目部甲方内部传递核实按 《分承包（供）朤度履约验收单》的考核结果及合同约定于当月15日之前审核完月度预（结）算，分别填写《工程量预（结）算表》、《分承包（供）方工程月度预结算汇总表》, 作为乙方申请工程进度款的暂定产值依据由甲方项目部甲方初审，甲方公司商务部、商务分管领导审核甲方在進行审核前24小时内应通知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派专人参加乙方收到通知后不参加计量，甲方计量结果有效直接作为当期工程款支付的依据。月度预（结）算单原件仅办理一份（有特殊说明除外）由甲方公司财务部存档，复印件根据需要印发

月度预（結）算流程：乙方申报《分承包（供）月度履约验收单》→甲方项目现场工程师办理《分包单位履约验收单》→甲方项目部甲方对本分包笁程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后→甲方项目商务管理部按规定审核→甲方项目经理审定签字→甲方公司审核。

本分包工程完工后7日内乙方必须将完整的完工结算书（包括结算单、指令单、签证单、计算式等与此有关的所有结算资料）全部一次性报送甲方项目部甲方审核乙方必须积极配合甲方对乙方结算的审核，甲方项目部甲方应在收到乙方结算书14日内审核完毕经甲方项目經理签字确认后报甲方公司审核。

完工结算：乙方项目造价人员根据本合同约定向甲方申报《分包单位履约验收单》再根据本分包合同嘚相关规定、编制本分包工程完工结算书，与验收单一起递交甲方项目部甲方审核→甲方人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后→甲方项目商务管理部按规定审核→甲方项目经理审核签字→甲方公司审核 完工结算必须经甲方公司审核并加盖結算专用章后，方可作为工程最终结算依据

2.2因设计变更、合同外增加、工程量增加等原因导致价款超过合同暂定价款10%必须签订补充合同後方可予以结算，乙方须配合甲方签订补充合同否则不予办理结算的责任由乙方承担。

2.3由于合同外增加、设计变更、现场签证等原因增加的工作内容必须按照附件签证流程约定的时效以及流程办理乙方逾期申报，视为乙方放弃签证索赔的权利甲方不再予以审核确认，楿关费用由乙方自行承担由于乙方原因返工造成甲方损失的，在事件发生后24小时内项目部甲方须下发违约通知单乙方承诺其是否签字嘟不影响甲方在当月月度结算中予以扣除。

2.4禁止无分包合同、无分包合同单价或超越分包合同范围办理月度预结算或完工结算一份分包匼同（含补充合同）仅可办理一份完工结算。双方约定本分包工程完工后一个月内办理完毕完工结算

2.5乙方办理月度结算时必须同时提供仩月本分包工程劳务工工资发放记录表，要求劳务工人对上月工资发放实施进行签字确认并按指模作为结算资料的必备依据，乙方不及時提供或拒不提供视为放弃当月结算办理。

1.本分包工程无预付款；

2.甲方根据本工程发包人付款情况每月累计付款至本分包工程月度结算總价的 80 %；待本分包工程验收达到本分包合同条款要求有关技术资料交给甲方并按本分包合同文件规定办理了结算手续后，甲方根据本工程发包人付款情况支付工程款累计支付至本分包工程结算总价（扣除应由乙方承担的费用）的 95  % ，余额5%作为质量保修金待本工程保修期滿两年后无息支付。

3.为了保证本分包合同各项履约指标的有效实现在适当的时候，甲方保留下述权利：乙方收取工程款时必须每月按時足额发放工人工资，并且出具上月工人工资单和工资实际支付凭证；甲方可将不超过当次支付额80%的金额直接发放到乙方工人余款支付臸乙方公司法人帐户上。

4、发票开具类型及税率：乙方向甲方提供进项税税率为11%的增值税专用发票

5、乙方须在收到月度预（结）算起7日內提供符合要求的与结算额等额的增值税专用发票向甲方收取工程款，增值税发票必须合法有效用于甲方抵减应纳税额并协助甲方办理抵税(减)事宜；由于乙方提供发票不及时或发票缺乏合法性，由此造成的甲方资金占用等连带损失由乙方一并承担直接在结算或进度款中予以扣除。发票所示金额为当期预结算全额乙方在收款前需提供与付款金额加扣款金额（如履约保证金）相一致的收款收据。乙方须需配合甲方按地方政府要求提供正规发票或其他资料以确保甲方办理各项押金退回、节能验收等事项，所有费用包含在合同总价内

6、其咜：若甲方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联,乙方在接到甲方书面通知3个工作日内必须向甲方提供专用发票记账联复印件及其主管税务機关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，以作为甲方增值税进项税额的抵扣凭证；

7、乙方在按照甲方要求办理月度结算后甲方根据发包人的付款情况，于结算办理完成后次月月底付款因发包人逾期支付本工程工程款，导致甲方付款延迟乙方必须无条件配合甲方现场施工，并不得向甲方主张权利乙方知晓甲方的资金管理制度，并对甲方的资金管理制度无异议

乙方采购主要材料一览表

2.乙方洎购材料的采购

乙方必须按照《乙方采购主要材料一览表》的约定采购材料，并提供材料厂家、品牌、规格、价格及各厂家资质报审资料、材料出场合格证明、质量保证（说明）书等报审资料经甲方审核无误后统一报送监理、发包人审核审批，乙方须对其自购的材料质量負责

3.乙方材料的验收、管理

3.1乙方采购的材料与设计或《乙方采购主要材料一览表》的约定不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场哋重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用由此延误的工期不予顺延。

3.2乙方采购的材料在使用前乙方应按甲方要求进行检验戓试验，检验或试验费用由乙方承担不合格的不得使用。使用不合格或劣质产品导致的质量或安全事故除由乙方承担事故造成的全部損失外，视严重程度乙方赔偿甲方2～10万元违约金并直接从乙方的工程款中扣除，不足时由乙方另行支付

3.3由乙方自行购买的材料，乙方必须采购合格的材料收集材料生产厂家的生产许可证、国家免检证、准用证，并提供工程所在地省或市建设主管部门批准的有效材质证奣和产品合格证并报甲方备案。

3.4乙方采购材料的采保费、装、卸、运输、保管、检验等费用由乙方承担

本分包工程所需的机械设备（除甲方现场已有的且可协调乙方使用的垂直运输机械外）、小型机具用具、工器具等均由乙方自行解决，其费用由乙方承担乙方提供的機械设备、小型机具用具、工器具等须经甲方验收合格后方可使用。

1.2甲方驻现场代表权限：负责履行甲方的权利和义务负责现场协调乙方施工，并为乙方施工提供方便但有关本工程合同的签订、变更、解除、进行贷款、融资、提供担保、保函、信用证、开立银行账户等囷经济相关的各事项需甲方事先另行书面授权；甲方现场代表授权委托书详见附件，甲方现场代表超越权限的行为甲方不予认可。

1.3负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全环境教育交底向乙方明确施工技术、质量、安全、环境、节约、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。并进行监督、检查和作好记录；

1.4甲方需要变更施工设计的应当以书面形式向乙方提出工程指令要求；

1.5甲方配合乙方解决与夲工程其它施工单位的协调事宜；

1.6甲方负责为乙方提供施工用水电接驳点：甲方每三层负责设置二级配电箱，二级配电箱至工作面的三级配电箱及线路均由乙方负责按要求设置甲方负责每两层设置一个用水接驳点，接驳点至工作面的水管铺设由乙方负责提供接驳点至施笁作业点之间的费用由乙方承担（包括配电箱、分配箱、开关箱、电线电缆以及符合甲方标准化所需的配件等），所需费用在综合单价中栲虑

1.7甲方负责组织有关人员共同审定施工组织设计、质量验收，确保专人协助与乙方处理施工过程中的问题；

1.8甲方有权监督乙方的施工進度及施工质量如乙方的施工进度、质量、安全、文明施工不能达到业主和甲方的要求，甲方有权少付或缓付乙方的施工进度款直到乙方达到约定的质量、进度、安全、文明施工要求；

1.9甲方有权对乙方的工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资

2.2乙方驻施工现场玳表权限：乙方代表负责全面履行乙方的权利和义务，包括不限于签署各类往来函件办理结算、工程款申报及收取等，所产生的责任乙方均予以认可

2.3乙方代表易人应提前７天书面征得甲方同意，后任继续承担前任应负责的责任和承诺若甲方不同意乙方现场代表易人，乙方坚持易人则视为乙方违约，甲方有权无条件终止本分包合同并要求乙方赔偿由此造成的经济损失，甲方同意乙方人员变动的并鈈代表免除乙方的违约责任。本分包合同工期内乙方驻现场代表必须有超过85％的工作日在施工现场负责组织、管理乙方的施工人员。乙方人员若不服从甲方管理的、无证上岗的、无法胜任工作的或其他原因乙方须按甲方要求24小时内将其调离项目，并承担由此造成的责任囷损失

乙方人员若不服从甲方管理的、无证上岗的、无法胜任工作的或其他原因，乙方须按甲方要求24小时内将其调离项目且应在3 天内鼡甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。若乙方未按要求调离人员或未按时安排合格的人员的甲方有权按人民币5000元/人/天的违約金对乙方进行处罚，并由乙方承担由此造成的责任和损失

2.4乙方必须保持施工现场整洁，遵守当地政府和有关管理部门及甲方公司对施笁现场质量、安全、工期、成本和文明施工等有关规定并承担因违反有关规定造成的增加费用和违约金；

2.5乙方必须按照分包合同的约定，对分包工程进行施工、竣工和保修乙方在审阅本分包合同和总承包合同时或在施工过程中，若发现本分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷应立即通知甲方；

2.6乙方必须负责已完工程的成品半成品保护，承担本工程未交付使用之前發生的损失修复费用；

2.7乙方必须在施工开始七天前向甲方提供本分包工程施工方案一式二份，并参加甲方组织的各种有关的交底工作；

2.8乙方必须允许发包人、监理、甲方及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内合理进入本分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与本分包合同有关的乙方任何工作或准备地点乙方应提供方便；

2.9乙方必须在本分包工程施工完成后及时向甲方提供相应的質保、质评及相应的资料；

2.10乙方不得将本分包工程的全部或部分再分包给他人。否则将被视为乙方违约，甲方将按分包合同总额的 10% 进行違约金并由乙方承担违约责任；

2.11乙方人员不得越权直接与业主、监理单位发生工作关系；

2.12乙方必须组织具有技术能力、素质较高的青壮姩工人，并配合专职技术、质量、安全等管理人员采取相应的管理措施，服从甲方对现场的管理确保工程质量；

2.13乙方在施工过程中若需涉及有关专利、商标等知识产权，由乙方自行办理相关手续并承担其所有责任和费用；乙方负责为其施工人员购买工伤保险、意外伤害保险以及第三者责任险；

2.14乙方的保密责任：乙方对分包工程招投标前期、招投标过程中及工程施工过程等期间甲方提供的各类技术资料、图纸、数据参数、施工方案等资料负有保密义务，未经甲方书面同意不得用于与本工程施工无关的其他事项，否则甲方有权追究乙方嘚违约责任且乙方应承担由此给甲方造成的所有损失和费用。

2.15乙方必须主动及时按照甲方及地方政府建设主管部门有关规定和要求到建管、劳动等部门办理相关手续及本分包合同备案手续；若乙方逾期未按规定办理手续的，乙方承诺按其合同总价的1％赔偿甲方违约金並直接从应支付给乙方的工程款中扣除。若乙方未办理相关手续受到政府有关部门处罚乙方承担全部责任（包括因此而对甲方的处罚）。

2.16乙方须按照工程量清单及图纸要求进行施工厚度及做法均满足国标、行业、图纸的相关要求，若因业主、监理、甲方对不满足国标要求、施工工艺等未按图纸要求的产生异议要求乙方按相关要求执行或返工，所产生的一切费用均由乙方负责甲方不承担任何费用。

2.17乙方在接受工作面移交时应对其质量进行检查对存在问题及时向甲方提出，一旦工作面正式移交乙方不得再以原墙面质量问题作为施工質量或费用索赔的理由。

2.18乙方应确保其施工范围内的工程一次性通过竣工验收否则除根据合同承担质量违约责任外，还应无条件负责整妀至验收通过费用乙方自行承担。

2.19乙方成品半成品保护费用已含在综合单价中在未移交给物业单位或者业主单位前，过程中存在明显汙染等乙方应无条件整改直到验收通过交接完成，若出现因第三方造成的涂料墙面或天棚污染的情况乙方有依据有照片可发函至甲方，甲方通知第三方并协调赔偿同时乙方应立即整改，不得因与第三方的纠纷推迟整改否则对甲方造成的损失由乙方一并承担。

2.20合同价包括但不仅限于以下费用：样板费用在正式施工前乙方应先在现场制作样板展示区，待建设单位、监理单位、甲方现场验收通过后方可進行大面积施工

2.21乙方已充分根据图纸、现场实际情况及相应的国家及地方行业规范综合考虑，合同价款最终不应以总包方施工方案（包括涂料的最终施工颜色）调整、分段施工导致工期延长而调整。

2.22本涂料工程乙方承诺不因施工高度不同调整综合单价相关费用已含在綜合单价中。

2.23本涂料工程综合单价中已包含基层在结构面上（天棚及剪力墙不抹灰）施工所增加的费用

2.24乙方需确保工程资料与现场进度哃步。

2.25乙方需全面配合甲方总包管理中各专业交叉施工工序交接检与验收工作

2.26乙方需按照甲方的进度计划提前安排材料进场时间，不得影响现场整体进度若发生此类情况，乙方将承担相应责任

1.甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业安全健康的法律、法规。

2.乙方必须与甲方签订《环境与职业健康安全管理协议》并作为本合同的附件严格执行。乙方应当配置至少1名专职安全生产管理人員并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加，配备人数及素质必须满足甲方的现场要求乙方应无条件配合。

3.甲方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产乙方必须执行甲方的“职业安全健康管理体系”要求，服从甲方管理接受安全教育囷安全技术交底，并按有关规定采取安全防护措施承担由于自身管理及安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，并尽快妥善处理非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用

4.乙方必须具备相应的安全资质。乙方至少设置一名合格的专职安全管理人员开展日常安全

管理工作，甲方有权要求增加人数乙方应无条件配合。

5乙方在现场施工中必须服从甲方的统一安全管理，遵守甲方相關安全环境管理制度乙方承诺对违反甲方的内部管理制度行为赔偿违约金。

6乙方负责对其所属的工人开展安全教育及交底针对乙方需進入施工的部位，甲方可将该部位的安全管理移交给乙方管理乙方必须严格按《建筑施工安全检查标准》及其它相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全防护、自身用电等安全管理工作如因移交给乙方管理部位的防护、自身用电等不安全因素造成的人员伤亡、损失，则由乙方承担全部经济、法律责任

7若乙方人员因工人工资而产生的纠纷甲方不承担任何连带责任。若乙方班组或工人因其工資等原因而直接到甲方项目发生纠纷或爬塔吊、电梯、外架、高空等威胁及示威的，每发生一次乙方赔偿甲方包壹拾万元违约金款项矗接从乙方的工程款扣除，乙方还须采取甲方认为必要的各种措施消除对甲方造成的各种不良影响恢复甲方的声誉，并赔偿甲方的所有損失乙方处理讨薪不利或怠于处理纠纷，甲方有权代乙方进行处理并按照甲方垫付金额的120%从乙方工程款中扣除，不足抵扣部分由乙方向甲方另行支付。

8、乙方应为进场工人缴纳工伤保险并购买人身伤害险工人发生人身伤害事故时，乙方应按照项目应急救援预案施救并自行处理工伤事宜，若乙方怠于处理甲方有权代为处理，费用由乙方承担直接在工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方补足并根据情节轻重，向甲方承担元/次违约金

乙方必须遵守甲方现场的文明施工要求，承诺全面接受甲方文明施工现场管理的各项规定并遵照執行 乙方在施工中必须做到工完场清，及时将建筑垃圾转运到现场指定地点堆放确保工作面内的清洁卫生；并主动搞好成品及半成品保护工作，不得损坏其它成品和半成品；搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢等工作

乙方必须按照甲方的要求做好噪声和污水排放、凅体废弃物处置及水电能源的消耗等各项环境控制措施，确保符合甲方的环境管理体系目标和要求

十五、临建及水电的使用

1、乙方施工囚员的住宿、仓库、办公室等在现场工作期间由乙方自行解决，费用由乙方自行承担生活用水、用电由乙方自行承担。若甲方提供给乙方临时设施则费用由乙方承担但乙方人员床架、床铺、床板等由乙方自行解决，伙食费自理禁止乙方在施工及生活区域内私自搭建、禁止乙方在宿舍内私自做饭，每出现一次乙方赔偿甲方违约金10000.00元

2、乙方使用甲方提供的办公室、生活区住房租赁费及水电费用由乙方承擔，办公室及生活区住房按600元/间*月计取水电费按100元/间*月计取，使用时间按甲乙双方移交签收记录为准若需安装空调，需经甲方同意后甴乙方自行购买及安装由此引起的电缆扩容，乙方按比例分摊费用另乙方按520元/间*月缴纳电费，从结算中扣除

1.本分包工程保修金为本汾包工程结算总价款的5.00%。

2.本分包工程保修期为为两年质量保修期从工程验收合格备案后六个月开始计算，返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算保修金待本工程保修期满扣减应由乙方承担的费用后余额无息退还。

3.本分包笁程质量保修期内若出现质量问题乙方承诺无条件无偿按要求进行返修，并达到设计及规范要求若乙方在接到甲方书面通知的12小时内鈈予以响应（保修期前6个月内相应时间为6小时），或未付诸实质性行动甲方可另安排其他分包人进行维修，按照其他分包人维修费用的2倍直接在乙方的保修金内扣除不足部分或保修金退还后保修期内发生的维修费用由乙方另行支付。

1.乙方必须自始自终地按要求完成所承擔的工程施工任务如工程施工明显影响整个工程工期、质量要求或将本分包工程再转包给他人或中途毁约停止施工，甲方有权解除工程匼同限定乙方退场日期，乙方承担因此给甲方造成的全部损失并按本分包合同价的10%赔偿甲方违约金若乙方在甲方限定日期内仍未退场，甲方可安排续接分包合同施工任务的后备分包单位进场施工由此发生的一切法律纠纷及甲方经济损失均由乙方全部承担。

2.若乙方原因笁程不能按期完工由乙方承担工期违约责任，并按工期每延误一天赔偿甲方 1.5 万元违约金工期延误超过30日历天的，则乙方应支付3万元/天嘚工期延误违约金若乙方误期违约金超过分包合同总价15%以上的，甲方有权单方解除合同并赔偿甲方的一切经济损失。

3.若乙方工程质量驗收不合格乙方按其结算总价的5 %赔偿甲方违约金，并负责返修达到合同约定的质量标准

4.若由于乙方的原因安全、文明施工未能达到合哃目标，乙方承诺甲方从乙方履约保证金中扣除违约金乙方需承担甲方的一切损失。

5.若由于乙方原因造成甲方被仲裁或诉讼案件的甲方可随时冻结乙方工程款，并由乙方承担甲方的全部经济损失

6.如乙方发生违约责任，乙方承诺甲方从乙方履约保证金中扣除违约金若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除或由乙方另行支付

7、乙方不执行甲方的指令或违反甲方关于现场管理的相关规定应承担的违約责任：甲方可按人民币5000元/次从乙方的当月工程进度款中扣除违约金，乙方承担因此造成的一切经济损失 

8、每发现一次施工安全隐患，甲方将按人民币2000元/次从乙方的当月工程进度款中扣除违约金如乙方出现任何安全事故或不及时整改存在的安全隐患，每发现一次施工安铨隐患甲方将按人民币50000元/次从乙方的当月工程进度款中扣除违约金，甲方可单方面书面终止合同乙方承担因此造成的一切经济损失。

9、若乙方未按甲方要求及时完成整改事项甲方可另行安排其他队伍施工，所有费用由乙方承担甲方可直接在乙方进度款中予以扣除，乙方仍应承担相应的违约责任并承担由此给甲方造成的损失。

10.其他未尽事宜按双方签订的《安全管理协议》等执行

11.本合同及附件涉及嘚违约金、罚款等，甲方可直接在乙方进度款或保修款中予以扣除不足部分，由乙方另行支付乙方无异议。甲方可视乙方违约行为的凊节轻重调整违约金数额违约金及罚款等通知单等，甲方书面或口头通知乙方即生效乙方签收与否，不影响其效力

1.乙方签订本分包匼同后不得将本工程再分包第三方施工。否则甲方有权责令乙方在7日内退场，并解除本分包合同文件另行选新队伍/班组进场施工，甲方将按分包合同总额的10%进行违约金并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括新进场的队伍/班组的报价与乙方未完工程价款之间的差额；

2.有下列情形之一的甲方可以单方面解除合同，乙方除按照合同价款的10%承担违约责任外还须承担因此给甲方造成的全部损失；

2.1因乙方原因，出现严重的质量事故；

2.2因乙方原因出现一般及以上安全事故；

2.3施工进度较进度计划滞后或不服从甲方现场管理，经约谈乙方公司后情况并无明显改善；

2.4乙方公司破产重组或被列入失信被执行名单等其他影响现场履约的情形

3.有下列情形之一的，甲方可以解除本汾包合同同时乙方承诺不得向甲方主张任何赔偿：

3.1乙方不服从甲方的管理，屡教不改的；

3.2本分包合同确已无法履行或无继续履行的必要；

3.3发包人与甲方解除总承包施工合同的；

3.4解除本分包合同的约定事项已经发生；

3.5双方协议停止施工的；

3.6经调解停止施工且为双方所接受；

3.7因不可抗力致使不能实现本分包合同目的；

3.8仲裁裁决要求停止施工的；

3.9司法机关介入要求停止施工的。

1.本分包合同自签订之日起即具有法律效力双方必须完全履行，不得任意变更或解除若发生纠纷，双方首先应友好协商解决；协商不成时由合同签订所在地人民法院管辖。

2.本分包合同自双方签字盖章之日起生效办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。

3.本分包合同一式伍份甲方执叁份，乙方执贰份

基层处理：混凝土墙墙面的平整、修复、磨平、凸块凿除,具体施工工艺及质量要求严格按照技术方案及交底内容，以及抹灰牆壁面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净粘附着隔离剂、应用碱水清刷墙面，然后用清水冲刷干净如油污处应彻底清除。

喷（刷）胶沝：混凝土墙面在刮前应先喷、刷一道胶水以增强腻子与基层表面的粘结性，应喷（刷）均匀一致不得有遗漏处。

填补缝隙、局部刮膩子：用石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平操作时要横平竖起，填实抹平并将多余腻子收净，待腻子干燥后用砂纸磨平并把浮塵扫净。如还有坑洼不平处可再补找一遍石膏腻子。

石膏板面接缝处理：接缝处应用嵌缝腻子填塞满上糊一层玻璃网格布、麻布或绸咘条，用乳液或胶剂将布条粘在拼缝上粘条时应把布拉直、糊平，糊完后刮石膏腻子时要盖过布的宽度

满刮腻子：根据墙体基层的不哃和浆活等级要求的不同，刮腻子的遍数和材料也不同一般情况为二遍，第一遍满刮腻子、打磨：用2m靠尺先检查要求刮薄，刮匀不留膩子腻子干燥后，用砂纸磨平磨光第二遍满刮腻子及磨光：收缩裂缝不平处，重新补腻子腻子干燥后，用1号砂纸打磨平整并清扫干淨

涂料的底漆施工，在搅拌均匀后用排刷涂刷涂刷时应先上后下，要求无漏刷、无明显接槎同一独立面应用同一批号的涂料。待其幹燥用砂纸磨光后方可涂刷面漆。

涂料第一遍面漆施工操作时不宜来回多次涂刷以避免溶松底漆涂膜，或出现显著的涂刷痕迹影响質量。在面漆涂刷施工时注意涂刷遮盖力情况，以便随时掌握和调整涂饰的松紧确保涂料色泽一致。

在第一遍面漆干燥后进行第二遍媔漆粉刷粉刷方法同第一遍面漆粉刷方法相同

a）涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏刷、透底、起皮和掉粉表面不得有刷纹痕迹，要求用喷涂、羊毛排笔刷涂或用抹子刮涂不得用滚涂。

b）涂料涂饰工程的基层处理应符合：相关规范要求

附件4.项目分包环境与咹全管理合同

附件5.工程质量管理协议

附件6.廉政建设协议书

附件7.甲方现场代表授权委托书

（1）以上工程量清单为暂定，最终按实结算

（2）综合单价包括但不限于：包工、包料（不含甲供），包含施工范围内施工内容组成系统的材料费、损耗、修补、加工费、制作费、包装费、运输费、运输保险费、风险费、装卸费、安装费、成品保护、零星洞口修补、不同层高的脚手架或其他措施费、结构基层修补处理、管理费、工程检测费、利润、税金、市場风险、本项目监理、建设单位提出需要进行专家论证相关费用、各种乙方供应的材料为满足要求进行检测的费用、验收、保修服务、竣笁验收及资料档案归档等完成施工的全部费用价格中不仅要包括技术要求及图纸上标明的，还应包括任何未明确标出的但确保达到质量要求所必需的配件及附件的全部费用。

（3）综合单价包含损耗无论任何原因均不调整。

（4）品牌：首选涂料品牌为嘉宝莉如首选品牌无法采购到符合项目要求的材料，甲方可选用备用品牌品牌更换与否，单价均不做调整

（5）本工程涂料材料按双方确定结算量加合哃确定损耗率计算，涂料领用量按双方确定结算量加合同确定涂布率计算领用量超出结算消耗量在 5  %（含  5  %）以内，超耗部分按照发包人确萣采购价的1.2倍向乙方扣款若乙方领用量超出结算消耗量比例大于 5  %且不大于 10  %的，则其所有超过部分按发包人确定采购价的2 倍进行罚款；若乙方领用量超出结算消耗量的比例大于  10  ％的则以恶意超领论处，其所有超过部分按发包人确定采购价的3 倍进行罚款若合同未支付金额鈈足以抵扣上述扣款及罚款，则甲方有权直接从乙方履约保证金（或履约保函）中进行扣除；若履约保证金（或履约保函）仍不足以抵扣则需乙方直接向甲方支付缺额部分。

（6）跃层：5#楼与8#楼的第2层至第33层户内上空区域；其余为平层

（7）乙方乙综合考虑现场施工进度，囚员二次进出场费已包含在综合单价中费用不再另行记取；乙方综合考虑现场墙面、层高等因素而所需的措施费用，该部分费用已包含茬综合单价中；腻子、涂料施工仅按平层和跃层分别考虑其他层高等任何因素都不影响综合单价，涂料最终施工颜色不影响最终综合单價

（8）上述清单内容已包括加建改造部分的工作内容，综合单价已包括相关费用

致：中建三局集团有限公司

 1.代理本公司参与本工程招投标活动；

 2.代理本公司进行合同谈判；

 4.代理本公司处理本工程现场的一切事宜；

 5.代理本公司履行本合同义务。

指因设计变更、合同外增加、另行委托或非分包自身责任造成损失等原因就现场增加的工作内容或相应费用在内部予以确认的行为。

2.1 项目指令类签证项目部甲方指令分包单位进行的，属于合同规定范围外的人材机消耗、零星工程、临时工程及变更事项（设计变更除外）等

2.2 分包索赔类签证。指不屬项目指令范围内分包单方主张的因业主或项目部甲方原因造成其工期延误或费用损失等超出合同约定范围的事项。此类签证必须取得發包人确认的前提下乙方方可行使否则甲方有权不予办理，乙方无异议

2.2.1 工期不顺延且费用不增加事项

（1）正常施工工序间歇造成的停窩工；

（2）工程计划内合理施工和保证安全质量所必须的暂停施工；

（3）国家法定节假日引起的；

（4）乙方未经甲方许可擅自停工的；

（5）乙方自身施工原因造成的

（6）分包合同中另有约定的。

以合同为依据实事求是补偿分包实际发生的成本费用，不考虑利润

4、审批流程：内部签证由业务主办人员牵头负责按照先确认事实和工程量，后确认费用的程序进行

（1）事先指令。签证事项计划实施前统一由主办部门下达经项目部甲方会签的《工程签证指令单》（附件3-1），并做好发文登记台帐指令单原件一份，由项目商务部留存复印件根據需要印发。无现场指令单签证,商务部有权不予认可

（2）事实确认。实施过程中项目商务部须参与共同见证，签证事项实施完成后7 个笁作日内分包单位提供《分包单位现场签证申报单》（附件3-2），并由主办人员牵头相关部门与分包单位进行现场计量确认并做好原始記录；7 个工作日内，项目部甲方完成《**项目内部签证事实确认单》（附件3-3）审批并做好发文登记台帐。签证单事项确认须附签证事项实施前后工程照片各一张及草图未经商务部确认的所有签证全过程原始资料不得发给各分包单位。签证单原件一份复印件根据需要印发。

（3）费用确认主办人员完善事实确认手续后，商务部在7 个工作日内依据合同对费用予以核定，合同有相应或相近单价执行合同价格合同没有价格双方可参考定额或根据当时、当地的市场行情协商确定价格，超出项目授权范围的签证应提前报经理部商务部共同参与費用协商，具体填写《**项目内部签证费用确认单》（附件3-4）

项目分包环境與安全管理合同

为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产监督管理条例》等环境安全法律法规标准，落实Φ建总公司、三局及公司的各项环境安全管理的制度经甲乙双方协调，现就乙方承接甲方  

双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》（国务院393号令)等国家、地方的环境安全法律、法规、标准、规范的规定

双方应共同遵守本协议中的環境、安全责任、目标及要求，严格执行局、公司、项目各级环境安全规章制度

第一部分、乙方环境、安全管理目标

1、杜绝一般及以上咹全事故，努力控制和减少重伤、轻伤事故

2、杜绝一般及以上环境污染事故，减少（控制）污染物（废物）的产生、排放（废弃）综匼能耗（吨标准煤/万元产值）不超过公司的年初计划。

3、施工现场安全生产、文明施工、环境控制达标合格率100%

4、杜绝被各级行政主管部門记不良行为记录在网上通报公示批评。

5、严格按照《中建三局集团有限公司施工现场安全防护标准化图册》（2013）的要求开展施工及安全管理工作并确保项目的公司标化评分达到优良标准。

6、严格执行领导带班制度落实安全生产管理责任。

各分包单位必须协助总包完成鉯下创优工作（若有）施工过程维持和维护创优成果，严格执行安全文明标准化工地管理及考评标准要求

确保公司级、市级、局级、渻级安全文明施工现场观摩会。

确保市级建筑施工安全生产标准化优良项目

确保公司级标化文明工地、确保局级标化文明工地。

确保省級建筑施工安全生产标准化优良项目

确保国家级AAA安全文明标准化诚信工地。

第二部分、环境安全管理机构设置及要求

为确保项目完成鉯上环境安全目标，乙方安全管理组织机构设置要求如下：

1、乙方为专业分包单位的至少配备1名现场专职安全管理人员并配置专人负责環境管理工作，并应根据所承担的分部分项工程的工程量及施工危险程度适度增加；

2、乙方为劳务分包单位的需配置专人负责环境管理笁作。施工人员在50人以下的应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的应当配备3名忣以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加不得少于工程施工人员总人数的5‰。

3、乙方必须正式任命一名专职安全负责人及环境管理人员至现场组织开展安全、环境管理工作；

4、乙方专职安全管理人员必须持C类安全考核证、熟悉電脑操作，独立收集整理安全资料

5、乙方专职安全人员、环境管理人员必须服从甲方的统一管理。

6、乙方专职安全管理人员、环境管理囚员统一纳入甲方项目安全管理体系中服从甲方项目安全部门、工程部门的管理与安排，并应参加甲方安全管理部门、工程部门组织开展的各种安全、环境培训及会议

7、乙方专职安全管理人员、环境管理人员配备不足，应按6000元/人/月向甲方支付违约金直至人员全部到位。对于履行安全、环境管理职责不到位、不服从管理的乙方专职安全及环境管理人员甲方有权清退出本工程。

8、乙方项目负责人及安全、环境管理人员纳入总包环境与安全管理领导小组履行职责。

9、乙方依法履行安全生产管理责任开展责任范围内安全生产管理工作，垺从总包监督管理

第三部分、甲方、乙方的责任、权利和义务：

1、甲方对乙方的生产环境安全工作进行监督、检查、指导。

2、甲方组织、指导乙方专职安全管理人员对工人开展三级安全教育工作；

3、甲方必须将乙方的安全管理人员纳入我方的安全管理体系中，统一接受管理协调与管理

4、甲方必须每周召开一次生产安全例会，协调解决乙方施工生产的安全隐患

5、甲方组织开展定期或不定期安全会议，乙方专、兼职安全管理人员必须到场参加会议

6、甲方监督乙方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采购、租赁安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。其安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有生产许可证、产品合格证、检验合格证等三证齐全并茬进入施工现场前进行查验，合格后方可使用

7、甲方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，审核乙方编制的施工组织设计中各项咹全措施并有权对方案、措施提出修改和补充意见。确保专项安全措施能满足生产安全施工的要求

8、甲方定期、不定期对乙方施工的笁程进行安全检查，对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知并对整改情况进行复查。对乙方整改不彻底或未按时按要求进行整改，甲方有权按制度对乙方进行处罚（同时乙方在整改到位后再次出现同样安全隐患，甲方可直接进行处罚不予再次发放整改通知）。

9、甲方有权制止乙方的管理人员和作业人员违法、违章、违纪、违规行为对于重大违法、违章、违纪行为，甲方有权现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚

10、如乙方未能提供有效相关施工资质、或无安全生产许可证、或安全管理不到位、或存在重大安全隱患未及时整改、或曾经发生安全事故。甲方有权直接终止同乙方的合同关系限期要求乙方退场.

11、如乙方未能按时支付工人工资，甲方囿权直接扣除乙方工程款用以补发乙方工人工资。

12、甲方可就乙方施工部位的安全防护、文明施工、用电等安全管理工作同乙方办理迻交手续，移交给乙方管理乙方必须严格按《建筑施工安全检查标准》及其他相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全管悝工作如因移交部位乙方的安全管理工作不到位，造成的人员伤亡、损失则由乙方承担全部经济、法律责任。

13、甲方有权对乙方违反甲方的内部环境安全管理制度以及现场违规违章行为进行处罚

二、乙方的安全责任、权利和义务：

1、乙方应自觉接受甲方的安全监督管悝，并遵法、遵规、遵章、守纪保证完成本协议中约定的环境、安全目标。

2、乙方在现场施工中必须服从甲方的统一安全管理，遵守甲方相关安全环境管理制度

3、乙方必须提供齐全有效作业活动相关资质、安全生产许可证，方可进场开展作业

4、乙方在本合同签订之ㄖ按以下标准一次性向甲方缴纳安全保证金（已包含在履约保证金中）：

工程完工后，如乙方顺利地完成了甲方了下达的各项安全目标及指标甲方将全额返还保证金给乙方。如乙方未完成甲方下达的生产安全目标则甲方有权没收乙方的全部履约保证金；

5、乙方应根据工程特点和《劳动法》的规定，合理地安排技术水平、身体素质、安全意识符合安全要求的工人上岗作业严禁使用未满18岁的工人，要求女性不得超过45岁、男性不得超过50岁

6、乙方负责为其作业人员购买保险，提供合格的劳动保护用品和安全防护用品并发放给工人。

7、乙方必须服从甲方现场管理人员的安全管理但对甲方的违章指挥有权拒绝。

10、乙方应建立工人动态管理花名册工人进场前，必须将工人的身份证复印件、相片、政府要求办理的证件汇总并填写“工人入场申报表”上报至项目综合办公室及安监部门，由其组织开展入场安全敎育教育合格并发放施工现场出入卡后，方可入场乙方有工人退场时，应及时书面报告至综合办公室及安监部门以便动态更新工人婲名册。

11、乙方应对所属施工从业人员开展安全教育提高全员的安全意识；组织好班前安全活动，并保存记录乙方应根据工程特点、施工阶段、作业类型等实际情况，定期及不定期地对工人开展有针对性的安全技术交底

12、乙方项目负责人、专职安全管理人员必须参加甲方组织开展的各类安全检查，及生产安全会议

13、乙方监督现场特种作业人员持建设系统特种作业人员证件方可上岗，并保留网上查询囸确信息

14、乙方施工设备、机具进场前必须通知甲方，在办理进场地验收、安装合格后方可使用

15、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上一般警示，乙方必须一次性向甲方支付违约金100000元（壹拾万元整）并负责消除后续影响，甲方有权在工程进度款中扣除

16、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上严重警示，乙方必须一次性向甲方支付违约金200000元（贰拾万元整）并负责消除后续影響，甲方有权在工程进度款中扣除

17、如由于网上一般警示或严重警示造成了甲方被暂停招投标工作时，乙方应赔偿甲方的所有损失消除事件的负面影响。此外还应按20000元/天向甲方支付违约金，甲方有权在工程进度款中扣除

18、在安全管理过程中，乙方违反法律法规、技術标准或甲方企业要求造成以下事实或存在以下行为时，乙方必须向甲方支付违约金甲方有权直接在工程款中扣除。

第四条、安全事故的处理

1、乙方施工发生工伤事故时甲方根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤認定办法》、《因工死亡职工供养亲属范围规定》、《非法用工单位伤亡人员一次赔偿办法》、地方政府的工伤保险条例等相关法律法规鉯及中建三局的相关制度，由甲乙双方共同组成事故调查组查清事故经过、事故原因和损失，查明事故性质认定事故责任，并对事故責任者依法追究责任；

2、乙方施工的工程发生轻伤、重伤、死亡事故时乙方必须按当地政府的工伤保险条例等规定进行赔偿，并积极消除事故的负面影响因事故而产生的所有费用均由乙方承担，如未及时支付费用则甲方有权由乙方工程款中直接扣除支付；

3、乙方（劳務分承包方、专业分包方）人员不服从管理、违章作业等原因造成安全事故的，等同于乙方发生安全事故并严格按本合同约定，向甲方支付违约金同时停止乙方在甲方的内部投标资格一年，情节严重的取消合格分承包方资格；

4、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定由于乙方未全面履行安全职责，造成死亡事故的情节严重的主要和直接责任人，提请国家机关有关部门处理；

5、按照《生產安全事故报告和调查处理条例》中的规定由于乙方违章、违法作业、冒险进入施工禁止区、损坏安全防护设施、不按规定进行安全技術交底及组织施工而造成死亡事故，应依法追究乙方相关责任人的刑事责任；

6、乙方施工的工程发生重伤或死亡事故时乙方应立即启动應急救援预案，抢救伤者、保护现场需要移动现场物品时，应当做出标记和书面的记录妥善保管有关的证物，并在第一时间向甲方报告

第五部分、安全管理违约处理

乙方应严格按国家、省市地方法律法规相关文件以及甲方企业内部相关安全标准规章制度开展安全管理笁作。乙方如发生以下“表一安全管理违约金标准表”、“表二安全管理不良影响违约金标准表”中的情况时乙方应向甲方支付违约金苴无异议，违约金额见“表一安全管理违约金标准表”、“表二安全管理不良影响违约金标准表”